Проект дополнительного соглашения к ждоговору субподряда в связи с неисполнением по причине погодных условий

Содержание
  1. Проект дополнительного соглашения к ждоговору субподряда в связи с неисполнением по причине погодных условий
  2. Особенности осуществления подрядчиком дополнительных работ, не учтенных в смете, при выполнении контракта для государственных нужд
  3. как согласовать дополнительные работы с заказчиком
  4. Когда нужны дополнительные работы подряда, не предусмотренные договором?
  5. Разрешение спорных ситуаций по договорам подряда
  6. Не согласована смета или ТЗ, до начала работ
  7. Передача объекта не оформлена или задерживается
  8. Необходим перенос сроков начала работ
  9. Имеются помехи, мешающие началу работ
  10. Заказчик отказывается согласовывать допработы
  11. Заказчик отказывается оплачивать допработы
  12. Необходимо увеличить объем работ
  13. Имеются требования об отступлении от ТЗ
  14. Заказчик отказывается согласовывать замену материала
  15. Начислены пени и штрафы
  16. Заказчик отказывается от приемки работ
  17. Претензии от Заказчика при приемке работ
  18. Как правильно оформить дополнительное соглашение к договору подряда на дополнительные работы?
  19. Внесение изменений в контракт согласно ГК РФ
  20. Как правильно оформить?
  21. Увеличение объема и изменении стоимости работ
  22. Дополнительное соглашение к договору подряда – образец, бланк
  23. Общие сведения о дополнительных соглашениях
  24. Дополнительное соглашение к договору строительного подряда и его особенности
  25. Образец дополнительного соглашения к договору подряда
  26. Как согласовать дополнительные работы с заказчиком
  27. Как оформить дополнительные работы по договору подряда?
  28. Дополнительные работы, не предусмотренные контрактом 44-ФЗ
  29. Дополнительное соглашение к договору подряда – Договор строительства, строительного подряда
  30. Форма дополнительного соглашения к договору подряда
  31. Оформление документа допсоглашения
  32. Срок действия дополнительного соглашения

Проект дополнительного соглашения к ждоговору субподряда в связи с неисполнением по причине погодных условий

Проект дополнительного соглашения к ждоговору субподряда в связи с неисполнением по причине погодных условий

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Добрый день, читатели моего блога, сейчас будем постигать всем необходимую тему — Проект дополнительного соглашения к ждоговору субподряда в связи с неисполнением по причине погодных условий.

Возможно у Вас могут еще остаться вопросы, после того как Вы прочтете, поэтому лучше всего задать их в комметариях ниже, а еще лучше будет — получить консультацию у практикующих юристов по всем видам права от наших партнеров.

Постоянно обновляем информацию и следим за ее обновлением, поэтому можете быть уверенными, что Вы читаете самую новую редакцию.

Основы регулирования подрядных работ для государственных нужд установлены параграфом 5 главы 37 ГК РФ. В частности, согласно пункту 1 статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы, предназначенные для удовлетворения государственных нужд, осуществляются на основе соответствующего государственного контракта.

К отношениям по данным контрактам в части, не урегулированной ГК РФ, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд. Таким образом, порядок осуществления подрядных строительных работ для государственных нужд регулируется в первую очередь положениями ГК РФ и может быть уточнен специальным законодательством.

Иными словами, характер и содержание возложенных на подрядчика обязанностей, а также порядок их осуществления и последствия невыполнения определяются с учетом положений параграфов 5 и 3 главы 37 ГК РФ, а равно Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон N 94-ФЗ).

Последний в отсутствие специального закона о подрядах для государственных нужд подлежит применению ко всем государственным контрактам (вывод подтверждается также частью 2 статьи 9 Закона N 94-ФЗ).

На основе сказанного к числу особенностей правового регулирования государственного контракта на выполнение строительных работ, затрагивающих вопросы выполнения подрядчиком работ, можно отнести следующее. Во-первых, общим образом обязанность подрядчика, связанная с обнаружением необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в смете, регулируется положениями статьи 743 ГК РФ.

Во-вторых, любое изменение условий государственного контракта в одностороннем порядке или по соглашению сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом (пункт 2 статьи 767 ГК РФ). В-третьих, согласно части 4.1 (а равно части 7.2) статьи 9 Закона N 94-ФЗ цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных частями 4.

2, 6, 6.2 — 6.4 статьи 9 указанного закона (в частности, речь идет о государственных контрактах стоимостью от 500 миллионов рублей и выше, о случаях изменения цен на услуги субъектов естественных монополий).

Иными словами, закон ограничивает свободу волеизъявления сторон относительно изменения цены государственного контракта (и, как следствие, его предмета), значительно сужая правовые возможности подрядчика на получение оплаты дополнительных работ.

Подытоживая сказанное, можно отметить, что отношения сторон по государственному контракту на выполнение подрядных строительных работ регулируются ГК РФ с учетом особенностей, установленных Законом N 94-ФЗ.

Это означает, что вопрос о действиях подрядчика в случаях обнаружения необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в смете, должен определяться на основании положений статьи 743 ГК РФ, но с поправкой на специфику формирования цены в государственном контракте.

Эта специфика выражается в том, что смета признается твердой и может быть изменена только в случаях, прямо указанных в Законе N 94-ФЗ. Фактически это означает, что подрядчик может рассчитывать на получение согласия заказчика на проведение дополнительных работ, влекущих увеличение сметы, в крайне ограниченных случаях.

Не вдаваясь в вопрос о том, насколько обоснован такой подход к регулированию государственных контрактов, следует признать, что зачастую изменение государственного контракта даже по соглашению сторон в виде включения дополнительных работ и, как следствие, увеличения стоимости сметы будет юридически невозможно.

Теоретически такую ситуацию можно рассматривать как особый риск подрядчика при осуществлении предпринимательской деятельности в случае, если он выступает стороной государственного контракта. Специальным правовым средством, позволяющим минимизировать данный риск, является возможность приостановки работ.

Правда, нельзя не отметить, что в условиях невозможности изменения цены государственного контракта ситуация становится тупиковой, так как подрядчик все равно не сможет рассчитывать на оплату дополнительных работ, если только стороны не заключат новый контракт (с учетом специфики заключения государственных контрактов это представляется маловероятным или по крайней мере требующим значительного времени. — Прим. авт.) либо не пересмотрят объем заказанных работ на предмет выявления ненужных работ, которые могут быть заменены дополнительными. В целом анализ судебной практики позволяет подтвердить сделанные выводы. Например, судом кассационной инстанции было отказано в иске о взыскании задолженности по государственному контракту на выполнение ремонтных работ, поскольку дополнительные работы не предусмотрены локальными сметами и не согласованы с администрацией. В обоснование сделанных выводов суд особо отметил следующее. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ). Как установлено пунктом 1 статьи 743 ГК РФ, подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете. Статьей 9 (часть 4.1) Закона N 94-ФЗ определено, что цена государственного или муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев заключения контракта на основании пункта 2.1 части 2 статьи 55 данного Закона, а также случаев, установленных частями 4.2, 6, 6.2 — 6.4 названной статьи. Цена государственного или муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного или муниципального контракта. Как усматривается из материалов дела, истцом без согласования с ответчиком был изменен перечень работ по контракту. Из представленной в материалы дела переписки сторон следует, что выполненные работы по ремонту системы отопления и монтажу системы вентиляции не соответствуют локальным сметам N 1 и 4. Уменьшение стоимости работ с одновременным изменением их вида, направленное, по мнению общества, на экономию, противоречит требованиям действующего законодательства (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 31.08.2010 по делу N А56-76086/2009).

Согласно статье 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в установленный срок подрядчик обязан приостановить дополнительные работы. При невыполнении этой обязанности подрядчик лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

Подрядчик о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, не сообщил заказчику, а произвел их без согласия последнего и включил в акт приемки работ наряду с работами, выполненными в соответствии с договором. Заказчик своего согласия на эти работы не давал и впоследствии.

Поскольку подрядчиком была нарушена обязанность, предусмотренная пунктом 3 статьи 743 ГК РФ, он не вправе требовать от заказчика оплаты дополнительных работ и в том случае, если акт приемки строительно-монтажных работ подписан представителем заказчика, так как этот акт подтверждает лишь факт выполнения подрядчиком работ, а не согласие заказчика на оплату дополнительных работ».

Особенности осуществления подрядчиком дополнительных работ, не учтенных в смете, при выполнении контракта для государственных нужд

в частности, особый интерес представляют случаи выполнения подрядчиком работ, не учтенных в смете, особенно если подобного рода работы являются необходимыми для завершения технологического процесса.

анализ правового регулирования позволяет сделать вывод, что в подобных случаях приоритетными являются интересы заказчика, поскольку подрядчик обязуется в установленный договором срок построить определенный объект либо выполнить иные строительные работы именно по заданию заказчика.

проиллюстрируем это на примере анализа правовых норм и судебной практики, связанных с применением положений о строительном подряде и подряде для государственных нужд, для чего последовательно рассмотрим ряд вопросов:

  1. обязанности подрядчика в случае обнаружения в ходе строительства необходимости осуществления дополнительных работ, не учтенных в смете (в статье делается общий вывод о применении положений статьи 743 гражданского кодекса российской федерации (далее — гк рф) к подрядным работам для государственных нужд с учетом особенностей, установленных специальным законодательством. поэтому, несмотря на логику изложения материала (последовательное обсуждение порядка применения статьи 743 гк рф, а затем специфики государственных контрактов), выводы иллюстрируются такими примерами из судебной практики, которые равным образом применимы как к обычному строительному подряду, так и к подрядным работам для государственных нужд. — прим. авт.);
  2. влияние специфики контрактов для государственных нужд на содержание указанной обязанности и последствия ее (не)исполнения;
  3. возникает ли неосновательное обогащение на стороне заказчика в случае принятия неоплаченных им дополнительных работ, выполненных без согласования с ним.

для того, чтобы приостановка работ была оформлена правильно нужно соблюсти следующие условия данной процедуры.

во-первых, необходимо своевременно уведомить заказчика о непередаче объекта (площадки, помещения, здания), проектной документации, материалов, оборудования или денежных средств для проведения строительных работ и о возможности их приостановления.

также, следует предоставить заказчику необходимый минимум времени для исполнения его обязательства по договору. и вторым письмом, в случае отсутствия должной реакции заказчика, необходимо уведомить о приостановлении работ. причем, в письме необходимо указать именно о факте приостановления работ, а не о такой возможности.

по закону и, в большинстве случаев, по договору (контракту) у заказчика имеется ряд обязательств, которые нередко им нарушаются. привожу основной, но не исчерпывающий, перечень допускаемых заказчиком нарушений:

в строительных взаимоотношениях распространена ситуация, когда во время проведения строительных (монтажных или иных) работ, заказчик своевременно не перечисляет аванс или не осуществляет положенные платежи подрядчику за выполняемые по этапам работы.

помимо задержки платежей, может быть не представлена исходная проектная документация, объект строительства, материалы и др. из-за этого, подрядчик задерживает выполнение и сдачу следующих этапов работ.

далее, он обращается с претензией или с исковым заявлением в арбитражный суд о взыскании оплаты по договору и начисленных на нее процентов (неустойка, пени).

однако, заказчик заявляет о нарушении подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ и насчитывает по договору неустойку такого размера, что она становится равна изыскиваемым подрядчиком денежным суммам.

во избежание судебных разбирательств и недопонимания между сторонами договора подряда нужно внимательно относиться ко всем уведомлениям подрядчика о дополнительных работах, согласовывая их и оформляя в установленном законом и сложившейся практикой порядке.

как согласовать дополнительные работы с заказчиком

Чаще всего конфликт возникает, когда подрядчик не согласовывает дополнительные работы с заказчиком и выполняет их по своей инициативе или же по устному уведомлению заказчика, а затем безуспешно пытается получить за них оплату.

Когда нужны дополнительные работы подряда, не предусмотренные договором?

  • Без которых невозможно исполнение договора и завершение строительных работ;
  • Которые выполнены подрядчиком, но не были включены в смету, утвержденную при заключении договора;
  • Влекущие превышение стоимости согласованных работ по смете.

Источник: https://avtoyurist42.ru/zhilishhnye-spory/proekt-dopolnitelnogo-soglasheniya-k-zhdogovoru-subpodryada-v-svyazi-s-neispolneniem-po-prichine-pogodnyh-uslovij

Разрешение спорных ситуаций по договорам подряда

Проект дополнительного соглашения к ждоговору субподряда в связи с неисполнением по причине погодных условий
Очевидно, что лучше всего спорных ситуаций не допускать, если же они возникли, их надо быстро разрешать, с тем, чтобы не тормозить процесс выполнения работ, их приемки или оплаты. Также очевидно, что грамотные и вовремя подготовленные документы (письма, разъяснения и т.п.

), являются значимой часть решения спора, часто одно письмо позволяет сразу решить спор, с выгодной для Подрядчика. Все документы можно сделать самостоятельно, или с нашей помощью, особенно, если ситуация непростая и требует углубленных знаний юридических тонкостей, практики работы в данном направлении.

Часто бывает так, что Подрядчик не выполнил вовремя какие-либо действия, или не согласовал допработы, или не проинформировал Заказчика о помехах и т.п. 

То есть документы (письма, разъяснения и т.п.) надо делать в формате “пост-фактум”, то есть все события фиксируются той датой, когда они произошли, добавляются специфический формулировки, в т.ч. “акцепт”, неявный разумеется. Заказчика на доводы, которые изложены в этом письме.

Не согласована смета или ТЗ, до начала работ

Пример, на аукционе было понижение, сметная стоимость изменилась, необходимо “живые” печати сторон на смете, если она не подписана ЭЦП. То есть задача – согласовать сметы, проектные решения, ТЗ еще ДО начала работ.

Или при подписании контракта вообще не подписывались сметы или ТЗ.

Передача объекта не оформлена или задерживается

Или имеются помехи, для того, чтобы Подрядчик просто вышел на объект и начала там работы. То есть задача – или принять объект или согласовать новые сроки, еще ДО начала работ.

Иначе может быть расторжение контракта или пени из-за просрочки.

https://www.youtube.com/watch?v=vv8A2VJbRFI

КАК ОФОРМИТЬ ПЕРЕДАЧУ ОБЪЕКТА  › 

Необходим перенос сроков начала работ

По различным причинам не было возможности своевременно начать работы. Необходимо согласовать новые сроки работ, или допсоглашением или обменом письмами.

Также (если это необходимо) требуется оформить изменение сроков окончания работ.

Имеются помехи, мешающие началу работ

Помехи могут быть любыми, или Заказчик не освободил помещение, для выполнения работ, или на изготовление конструкций требуется больше времени, чем это было предусмотрено. В любом случае надо написать письмо Заказчику о помехах, проинформировать о невозможности начинать работы, согласовать новые сроки по работам.

Иначе может быть расторжение контракта или пени из-за просрочки.

https://www.youtube.com/watch?v=vv8A2VJbRFI

КАК ЗАФИКСИРОВАТЬ ПОМЕХИ В РАБОТАХ  › 

Заказчик отказывается согласовывать допработы

При этом требует их выполнения, но письменно фиксировать их не хочет. Необходимо грамотно оформить допработы с тем, чтобы они потом были приняты и оплачены в полном объеме.

Иначе есть высокая вероятность того, чтоб допработы оплачены не будут.

КАК СОГЛАСОВАТЬ ДОПРАБОТЫ  › 

Заказчик отказывается оплачивать допработы

При этом они выполнены, и были ранее согласованы, чаще всего устно. Теперь Заказчик не хочет за них платить, приводя различные доводы.

Необходимо грамотно оформить требование об оплате допработ.

КАК ПОЛУЧИТЬ оплату за ДОПРАБОТЫ  › 

Необходимо увеличить объем работ

Внести изменения в сметы, с тем, чтобы работы были приняты и оплачены в полном объеме. При этом надо понимать, что есть два варианта развития событий, если увеличение не превышает 10% стоимости контракта, тогда можно все сделать “в рамках контракта”.

А если увеличение объемов превышает 10% стоимости контракта, то есть это уже допработы.

Имеются требования об отступлении от ТЗ

Подрядчик выполняет работы по ТЗ, Заказчик требует выполнить работы “не по ТЗ”, то есть “отступить” от него. Необходимо согласовать новые объемы и виды работ, новые проектные решения, получить оплату за все работы.

Или отказаться от работ, не предусмотренных контрактом, разумеется, обоснованно.

КАК СОГЛАСОВАТЬ новое ТЗ  › 

Заказчик отказывается согласовывать замену материала

Причин замены материала может быть множество, отказ его менять должен быть обоснованным. Подрядчик должен настоять на замене материала, приведя надлежащее обоснование этой замене.

Иначе Заказчик обоснованно может отказаться от приемки работ, т.к. использован несогласованный материал.

Начислены пени и штрафы

Основная причина – просрочка или “неисполнение” положений договора. В большинстве случае пени начисляются необоснованно, и даже, если они начислены по делу, имеется возможность их уменьшить, например, как “несоразмерные”.

Для этого необходимо составить разъяснение, со значимыми доводами по уменьшению или обнулению пеней и штрафов.

Заказчик отказывается от приемки работ

Зачастую отказ необоснованный, при этом акты не подписаны, идет “просрочка”, что потом выливается в пени за просрочку. Необходимо обязать Заказчика принять работы или подписать акты, Подрядчику, в одностороннем порядке.

Тогда работы будут считаться принятыми.

КАК СДАТЬ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ  › 

Претензии от Заказчика при приемке работ

Чаще всего замечания по результатам работ несущественные, однако Заказчик не подписывает акты, фиксируется просрочка. Часто замечания вообще не по делу. Все это является основанием для подписания Подрядчиком актов КС-2, в одностороннем порядке, и для отправки таких актов Заказчику. Тогда работы будут считаться принятыми и подлежат оплате.

КАК РАБОТАТЬ С ВЫЯВЛЕННЫМИ НЕДОСТАТКАМИ  › 

Источник: http://u-nika.com/razreshenie_spornyh_situaciya_po_dogovoram_podryada

Как правильно оформить дополнительное соглашение к договору подряда на дополнительные работы?

Проект дополнительного соглашения к ждоговору субподряда в связи с неисполнением по причине погодных условий

Для чего нужно дополнительное соглашение к договору подряда? Заключив сделку, ее участники начинают выполнять принятые обязанности.

Однако зачастую бывает так, что уже после подписания договора подряда возникает необходимость изменения его некоторых условий. Для этого следует заключить дополнительную сделку, т. е.

подписать допсоглашение, изменяющее уже возникшие права и обязанности сторон или устанавливающее новые.

Показать содержание

Внесение изменений в контракт согласно ГК РФ

Внесение изменений и дополнений в заключенный контракт, согласно ст. 450 ГК РФ, возможно в любое время с момента его подписания. Новые положения сделки приобретут юридическую силу с момента подписания допсоглашения, согласно п.3 ст.453 ГК РФ. Законами не предусмотрено каких-либо ограничений в отношении сроков оформления дополнительного документа, их объема или количества.

При составлении допсоглашения следует руководствоваться теми же нормами, что и при составлении основного контракта, т. е. главой 37 ГК РФ.

Изменения в договор могут вноситься не только в ходе выполнения работ, но и в ситуации, когда одна из сторон уже выполнила свои обязательства. В этом случае, согласно п.4 ст.

453 ГК РФ, участники соглашения не имеют права требовать возврата того, что было уже сделано до изменения условий сделки, если это не оговорено в контракте.

Однако, сторона, выполнившая частично или полностью свои обязанности, может требовать у другого участника исполнения условий сделки пропорционально выполненным им обязательствам.

Заключение допсоглашения требует участия обеих сторон, подписавших первоначальный документ. Изменения вносятся участниками сделки добровольно, согласно части 2 ст.1 ГК РФ. При составлении документа руководствуются тем же порядком действий, что и при оформлении основного контракта.

Допсоглашение неразрывно связано с основным договором, поэтому самостоятельно не имеет юридической силы.

Как правильно оформить?

Внесенные корректировки в договор могут быть различными – от изменения нескольких цифр и слов до полной переделки документа. При этом следует знать, что новое соглашение должно согласовываться с первоначальным контрактом.

Согласно ст.432 ГК РФ, в измененном документе должны быть сохранены существенные условия договора подряда. К ним относятся предмет сделки и сроки выполнения работ.

Подробно об условиях и правилах заключения заключения договора подряда читайте тут.

Основные причины составления допсоглашения:

  • изменение сроков;
  • изменения стоимости работ;
  • согласование дополнительных работ;
  • замена стороны в сделке.

Допсоглашение приобретает юридическую силу после его подписания. Заказчик и подрядчик освобождаются от выполнения условий первоначального контракта, если они были изменены.

Важно! Допсоглашение оформляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченными лицами обоих участников сделки.

Допсоглашение на увеличение объема работ отражает следующие изменения в условиях договора подряда:

  • перечень и состав дополнительных работ;
  • изменение цены, из-за увеличения объема работ;
  • изменение сроков выполнения работ (при необходимости).

Структура допсоглашения:

  1. Название: «Дополнительное соглашение».
  2. Реквизиты основного договора подряда: дата подписания, номер.
  3. Дата и место заключения допсоглашения.
  4. Реквизиты участников сделки.
  5. Условие, при котором данный договор начинает действовать. При отсутствии данного пункта допсоглашение вступает в силу после подписания (п.3 ст.453 ГК РФ).
  6. Сведения об изменениях объемов работ можно отразить в самом допсоглашении, составив перечень, или оформить дополнительное приложение к документу, например, смету с указанием вида работ и их стоимости.
  7. Увеличение объема работ приводит к повышению цены договора. В этом случае следует прописать дополнительную сумму в соглашении или изменить условие договора о цене.
  8. Если условия допсоглашения сдвигают сроки, то их нужно указать непосредственно в документе или в приложении с перечнем дополнительных работ. В последнем случае в договоре делается отсылка на него, с указанием , что новые даты приведены в прилагаемых бумагах.
  9. Подписи и реквизиты сторон сделки.

Далее вы можете ознакомиться с примером дополнительного соглашения к договору подряда.

Если срок действия договора подряда завершается, но согласованный в нем перечень работ не выполнен до конца, рекомендуется составить допсоглашение. Созданный документ позволяет не менять основной текст соглашения, который просто дополняется приложением об изменении сроков.

При составлении документа действуют следующие правила:

  • приложение подписывается в период действия договора подряда, иначе следует заключить новое соглашение;
  • если основной документ зарегистрирован у нотариуса, то и приложение следует заверить;
  • допсоглашение недействительно без основного договора подряда.

Структура соглашения:

  1. наименование документа;
  2. реквизиты первоначального контракта;
  3. дата и место составления допсоглашения;
  4. данные сторон;
  5. решение об изменении сроков выполнения работ с указанием новой даты окончания;
  6. дата вступления документа в силу;
  7. перечень прилагаемых бумаг;
  8. подписи и реквизиты сторон.

Важно! Допсоглашение рекомендуется заключать незадолго до истечения сроков выполнения работ.

Подобное допсоглашение составляется в случаях, когда одна из сторон по каким-либо причинам не может дальше исполнять взятые обязательства.

Структура допсоглашения:

  1. Наименование, дата и номер соглашения.
  2. Реквизиты основного договора подряда.
  3. Наименования сторон – указываются полные данные двух основных и нового третьего участника сделки.
  4. Суть изменений в контракте. Прописывается от кого и к кому переходят обязательства по сделке и в каком объеме.
  5. Добровольность вступления нового участника в договорные отношения.
  6. Подробно указывается текущее состояние дел и какие права и обязанности переходят к новой стороне.
  7. Согласовывается порядок передачи документов и имущества.
  8. Указание даты или события, после которого допсоглашение вступает в действие.
  9. Перечень прилагаемых бумаг.
  10. Подписи и реквизиты сторон.

Участник сделки, которого должны заменить, должен уведомить своего контрагента заранее о предстоящем событии и получить письменное согласие на составление допсоглашения.

Увеличение объема и изменении стоимости работ

В случае если утвержденная смета не соответствует действительности или участники сделки решили изменить ее сумму, составляется допсоглашение. Положения документа прописываются по соглашению сторон, при необходимости оформляется новая смета.

Алгоритм действий при изменении стоимости работ:

  • передача другой стороне уведомления о необходимости внесения изменений в контракт;
  • приложение к письму новой сметы;
  • согласование сметы;
  • подписание допсоглашения.

Структура допсоглашения:

  1. название документа;
  2. дата и место составления;
  3. данные сторон сделки;
  4. реквизиты первоначального договора;
  5. решение о внесении изменений в смету;
  6. прилагаемые бумаги (обновленная смета);
  7. подписи и реквизиты сторон.

Важно! Письмо-уведомление с новой сметой передается лично, по факсу, почтовым сообщением или через представителя.

Документы, которые дополняют, уточняют, изменяют условия договора в процессе подготовки контракта к заключению или во время выполнения обязательств по нему, подразделяют в основном на:

  • приложения;
  • дополнительные соглашения.
  1. Приложение – это документ, который уточняет содержание пунктов договора. Например, в соглашении прописан лишь предмет выполняемых работ, а в приложении указывается техническое задание уже в развернутом виде или приводится перечень с перечислением видов и стоимости работ.

    Приложение составляется на отдельных листах, которые являются неотъемлемой частью контракта. При оформлении документации на них указывается название «Приложение» и присваивается порядковый номер. В содержании обязательно дается ссылка на договор, к которому бумаги прилагаются, прописываются реквизиты контрагентов.

    Приложение подписывается одновременно с основным контрактом. Если документ оформляется позже, то уже составляется допсоглашение.

  2. Дополнительное соглашение – это документ, который вносит изменения в уже действующий и заключенный ранее контракт. Он может не только менять существующие условия, но и расширять их, продлевать действие, вносить новые обязательства и т. д. Обязательно указывается момент, с которого документ вступает в юридическую силу. До этого времени действуют условия первоначального контракта.
  3. Акт – это документ, подтверждающий установленные факты или события несколькими уполномоченными лицами. При заключении договора подряда он подписывается после выполнения заказанных работ сторонами сделки. Это подтверждает, что задание выполнено должным образом и заказчик не имеет претензий. Акт является приложением к договору.

При внесении изменений в основной договор подряда составляется дополнительное соглашение. В случае судебных разбирательств неправильно оформленный документ может быть признан недействительным.

Действующее законодательство РФ дает сторонам возможность корректировать уже заключенные договора подряда. Изменения оформляются в виде дополнительного соглашения. При составлении документа следует проверять его на соответствие нормам ГК РФ и остающимся в силе условиям основного контракта.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://pravovoi.center/zpp/uslugi/raboty/podryad/dopolnitelnyy-dogovor.html

Дополнительное соглашение к договору подряда – образец, бланк

Проект дополнительного соглашения к ждоговору субподряда в связи с неисполнением по причине погодных условий

Дополнительное соглашение — это форма изменения или дополнения условий сделки. Вообще в юридической практике это очень распространенный документ: с его помощью пролонгируют действие договора, меняют стороны, согласовывают разногласия, добавляют или исключают отдельные пункты, переносят сроки, меняют предмет договора и много чего еще.

Общие сведения о дополнительных соглашениях

Любое дополнение к договору всегда оформляется в письменном виде, должно содержать подписи сторон основного договора и ссылку на него, должно совершаться в той же форме, что и сам договор.

Это значит, что, если сделка подлежит госрегистрации — доп. соглашение к договору тоже регистрируется в обязательном порядке, иначе оно просто не имеет силы. То же касается нотариального удостоверения, форма должна соблюдаться.

Если дополнительное соглашение своими положениями противоречит закону, то может быть отменено. Не всегда при этом становится недействительным сам договор.

При составлении дополнительного соглашения крайне внимательно надо относиться к указанию сроков. Если оно не содержит указания на их продление, то, являясь неотъемлемой частью договора, действует только в пределах установленных именно в нем временных границ.

Доп. соглашения могут составляться практически к любым договорам, но обратимся подробнее к подряду, как одной из наиболее распространенных сделок!

Дополнительное соглашение к договору строительного подряда и его особенности

Вспомним, что подряд — сделка, по которой одна сторона поручает другой произвести некие материально ощутимые работы: сделать ремонт, провести электролинию, починить пылесос, построить какой-либо объект.

Единой и обязательной формы соглашения не существует. Типовой образец дополнительного соглашения к договору подряда состоит из нескольких стандартных разделов:

  1. Название. Документ обязательно должен именовать себя (дополнительное соглашение) и идентифицировать то, к чему он относится (к договору — для этого указывается его название, номер и дата заключения).
  2. «Шапка» или начало соглашения содержит наименования сторон и их идентификационные признаки (для физлиц — это ФИО и, как правило, реквизиты паспорта, для юрлиц — название организации, ФИО, должность и основания полномочий ее представителя-подписанта).
  3. Далее следует сам текст соглашения. Он может быть изложен по пунктам, в виде таблицы (если, к примеру, стороны заново утвердили смету), графика (допустим, при изменении периодов выполнения работ) и т. д. Важно, чтобы смысл был равно понятен обеим сторонам и исключал возможность неверного толкования.
  4. Реквизиты сторон приводятся ближе к концу документа, дабы исключить возможность путаницы (с однофамильцами, схожими по названию компаниями и т. д.).
  5. Как любая сделка, дополнительное соглашение к договору подряда (образец Вы сможете скачать ниже) должно представлять собой добровольное волеизъявление сторон. Сам факт согласия и добровольности стороны подтверждают проставлением своих подписей в конце документа. Тут обязательна расшифровка — для граждан, расшифровка и печать — для организаций. Документ без подписей или только с одной не имеет никакой силы!

Дополнительное соглашение к договору строительного подряда обычно составляется для изменения сроков, достижения согласия об увеличении объема работ, изменения стоимости за них. В соглашении на дополнительные работы обязательно надо указать срок их проведения и их цену, поскольку это существенные условия. На все разновидности документа действуют выше приведенные нормы.

Образец дополнительного соглашения к договору подряда

Дополнительное соглашение № 3

к договору подряда № 172 от 29 сентября 2016 г.

г. Орел «12» января 2017 г.

ООО «Парус», в лице генерального директора Храпонова Павла Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ООО «Злата», в лице директора Никитина Мария Алексеевна, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору подряда №172 от «29» сентября 2016 г. о нижеследующем:

  1. По настоящему дополнительному соглашению Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика дополнительные работы по текущему ремонту помещений, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную дополнительным соглашением цену.
  2. Перечень и стоимость выполняемых по настоящему дополнительному соглашению работ определяются Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложением №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.
  3. Стоимость выполненных работ по настоящему дополнительному соглашению составляет 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей. Оплата производится в следующем порядке: Заказчик производит 100% оплату в течение 3 (трех) дней с момента выполнения работ и подписания Акта выполненных работ.
  4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.
  5. Положения договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и являются обязательными для сторон.
 Заказчик:ООО «Парус»ИНН/ОГРН:Адрес регистрации:Банковские реквизит:Пархоменко А.ЕПодрядчик:ООО «Злата»ИНН/ОГРН:Адрес регистрации:Банковские реквизит:Федоров С.Г

Скачать доп. соглашение к договору подряда Вы можете здесь.

Источник: https://nedvizhimost-urist.ru/dopolnitelnoe-soglashenie-k-dogovoru-podryada-obrazets-i-pravila-sostavleniya/

Как согласовать дополнительные работы с заказчиком

Проект дополнительного соглашения к ждоговору субподряда в связи с неисполнением по причине погодных условий

В предыдущей статье я уже рассказывал, как заключить договор подряда, и на что обратить внимание. В данном случае рассмотрим ситуацию, когда в процессе выполнения работ, возникла необходимость согласовать дополнительные работы по договору подряда.

Договор строительного подряда является основной формой оформления заказа работ по строительству или реконструкции зданий и сооружений. Одной из распространенных спорных ситуаций, возникающей между заказчиком и подрядчиком, является согласование и оплата дополнительных работ, ранее не отраженных в смете, прилагаемой к договору.

Чаще всего конфликт возникает, когда подрядчик не согласовывает дополнительные работы с заказчиком и выполняет их по своей инициативе или же по устному уведомлению заказчика, а затем безуспешно пытается получить за них оплату.

Во избежание судебных разбирательств и недопонимания между сторонами договора подряда нужно внимательно относиться ко всем уведомлениям подрядчика о дополнительных работах, согласовывая их и оформляя в установленном законом и сложившейся практикой порядке.

Как оформить дополнительные работы по договору подряда?

Всякое существенное изменение условий договора подряда должно быть оформлено дополнительным соглашением. Процедуру его заключения можно отразить следующими этапами:

Этап 1. Уведомление второй стороны о дополнительных работах. Подрядчик, руководствуясь ст.

743 ГК РФ, уведомляет заказчика в письменной форме о необходимости произвести дополнительные работы, прилагает техническое обоснование или предварительную смету на их производство.

Альтернативно: заказчик, усмотревший необходимость выполнить дополнительные работы, неучтенные в смете, предлагает подрядчику их выполнить и заключить соответствующее дополнительное соглашение.

ВАЖНО: Любые контакты между сторонами лучше всего фиксировать письменно, тем самым обеспечивая доказательственную базу на случай судебного разбирательства. Устные уведомления или согласования в этом случае недопустимы!

Этап 2. Согласование условий.

Сторонами составляется смета, согласовывается стоимость работ, проверяется необходимость их проведения. Строгих требований о том, кто должен составлять смету – нет.

Заказчик может поручить подрядчику рассчитать стоимость требуемых работ или же сам составить смету дополнительных работ, передав ее на рассмотрение исполнителю договора.

ВАЖНО: При составлении сметы и определении стоимости дополнительных работ важно руководствоваться нормативной документацией, регулирующей методику определения стоимости строительной продукцией и иными правилами, обязательными для исполнения.

Этап 3. Заключение дополнительного соглашения. Если по условиям достигнут консенсус, стороны заключают дополнительное соглашение к договору подряда, в котором обязательно отражают:

  • Состав и объем дополнительных работ со ссылкой на приложение-смету;
  • Порядок оплаты работ;
  • Сроки их исполнения.
  • Другие существенные для сторон нюансы.

Доп.соглашение оформляется по числу сторон договора.

Этап 4. Оплата дополнительных работ по договору подряда. В зависимости от прописанных в доп.соглашении или положениях основного договора условий, заказчик оплачивает согласованные работы. В порядке аванса или по факту исполнения – зависит от воли сторон и достигнутых соглашений.

ВАЖНО: Если дополнительные работы в строительном подряде были выполнены по инициативе подрядчика до заключения дополнительного соглашения, но заказчик не имеет по ним претензий, ничего не мешает сторонам оформить дополнительное соглашение для уже выполненных работ, закрепив их на бумаге.

Дополнительные работы, не предусмотренные контрактом 44-ФЗ

Строительные подряды, заключаемые в рамках закона 44-ФЗ на конкурсной основе, имеют ряд особенностей по согласованию и подтверждению дополнительных работ. В целом порядок и процедура их оформления ничего не отличается от общих, изложенных выше правил, с главным исключением:

Дополнительные работы могут быть предусмотрены контрактом в небольшом объеме (не более 10%), что дает возможность сторонам заключить доп.соглашение, руководствуясь пп. «б» пункта 1 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ. Если же дополнительные работы превышают 10% от общей суммы контракта, то должна быть проведена отдельная процедура закупки работ отдельным контрактом.

Нельзя придумать универсальную инструкцию, которая бы позволила согласовать дополнительные работы в строительном подряде.

Каждый случай – индивидуален, а сама ситуация особенно осложняется, если к работе привлечены субподрядчики или же между заказчиком и подрядчиком возникают разногласия о необходимости работ, порядке их оплаты или же согласовании всех изменений в смету.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5aa56542ad0f22d0105261d9/kak-soglasovat-dopolnitelnye-raboty-s-zakazchikom-5b916e9567918d00aa70872d

Дополнительное соглашение к договору подряда – Договор строительства, строительного подряда

Проект дополнительного соглашения к ждоговору субподряда в связи с неисполнением по причине погодных условий

Дополнительное соглашение – документ, посредством составления которого вносятся изменения в условия, прописанные в договоре подряда. Согласно статье 452 Гражданского Кодекса РФ данное соглашение может быть признано действительным только в том случае, если его форма будет идентичной форме основного договора.

Форма дополнительного соглашения к договору подряда

Унифицированного образца соглашения законодательством не установлено – оно составляется в произвольном порядке, но с учётом правил, которые действуют при составлении подобных документов.

Важно! Соглашение вступает в свою полную силу только после его подписания обеими сторонами.

Согласно статье 702 Гражданского Кодекса РФ под понятием сторон договора подразумеваются заказчик и подрядчик. Заказчик – это лицо (физическое или юридическое), которое кого-то нанимает для выполнения ремонтных работ. Подрядчик же – это юридическое лицо, которое нанимается за определённую плату эти работы выполнить.

Основные цели составления дополнительного соглашения к договору подряда:

  • изменение срока действия основного договора;
  • изменения стоимости работ;
  • изменение перечня требуемых работ или их объёма.

При необходимости изменения нескольких или всех условий, составлять дополнительное соглашение для каждого из них не нужно. Достаточно всё указать в одном. При этом обязательно следует руководствоваться главой 37 Гражданского Кодекса РФ.

Оформление документа допсоглашения

Чтобы было понятно, что это за документ, и к какому договору он является приложением, вначале указываются реквизиты данного договора с датой его составления.

Все имена и различные используемые в соглашении наименования должны быть полными и прописанными чётко. Суммы выражаются в цифровом формате и словесно. При несоблюдении данных правил документ может быть оспорен и признан недействительным. Внесение изменений в пункты основного договора подряда предполагает указание этих пунктов.

Важно! При определении стоимости работ следует дать ссылку на расчётную смету. Сама смета прилагается к дополнительному соглашению и является его неотделимой частью.

Если сметы как таковой не имеется, вся информация включается непосредственно в соглашение. Это наименование и объём работ, которые следует произвести дополнительно, сумма доплаты за них, а также сроки выполнения и оплаты.

Важно! Дополнительное соглашение не может быть составлено в одностороннем порядке. Для этого требуется согласие и заказчика, и подрядчика. В противном случае никакой юридической силы документ иметь не будет.

Дополнительное соглашение составляется в двух экземплярах – по одному каждой стороне.

Срок действия дополнительного соглашения

Дополнительное соглашение обретает свою силу после его подписания.

В этот момент все условия, которые были прописаны в договоре подряда ранее, и которые были изменены посредством составления соглашения, считаются ничтожными. От их исполнения освобождаются и заказчик и подрядчик.

Если же в соглашении оговариваются дополнительные условия, не оговорённые в договоре ранее, все его пункты и далее считаются действительными.

Важно! При наличии веских оснований (нарушение условий) соглашение может быть расторгнуто досрочно.

Действие данного документа, как правило, прекращается после выполнения всех прописанных в нём условий. То есть, после того как подрядчик закончит все ремонтные работы, а заказчик осуществит оплату.

То, в какой форме оплата должна быть произведена (наличными либо посредством банковских расчётов) может быть также оговорено в дополнительном соглашении, если такой пункт в основном договоре был упущен.

г. _________________                                                       «____» ___________________ 20__ г.

_______________________, в лице _______________________________________, действующ___ на основании ____________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ________________________________, лице _______________________________________, действующий на основании _________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, вместе также именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору подряда №____ от «___» ____________20__ г. о нижеследующем:

1. По настоящему Дополнительному соглашению Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика дополнительные работы по текущему ремонту помещений, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную Дополнительным соглашением цену.

2. Перечень и стоимость выполняемых по настоящему Дополнительному соглашению работ определяются Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложением №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения.

3. Стоимость выполненных работ по настоящему Дополнительному соглашению составляет _______ (_____________________________) рублей. Оплата производится в следующем порядке: Заказчик оплачивает в течение 3 (трёх) дней с момента выполнения работ и подписания Акта выполненных работ.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента  его подписания.

Заказчик:

___________________

Подрядчик:

____________________

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0/

Все о законе
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: